賣方：(乙方)
買方：(甲方)
根據《民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：
合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現(xiàn)金;(2)通過銀行轉帳。
三、 交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日 。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、 其他約定
本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
1.《窗簾買賣合同范本》援引自互聯(lián)網，旨在傳遞更多網絡信息知識，僅代表作者本人觀點，與本網站無關，侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《窗簾買賣合同范本》僅供讀者參考，本網站未對該內容進行證實，對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉載時請保留本站內容來源地址，http://f99ss.com/wenku/2015351.html
